临时变压器出租协议（精选3篇）

临时变压器出租协议 篇1

出租方：（以下简称甲方）

使用方：（以下简称乙方）

因乙方承建的___________危桥工程___________项目无工业用电，经协商甲方表示对乙方桥梁建设项目的大力支持，愿意将甲方果场用电借用于乙方。

为明确甲、乙双方在临时供用电过程中的权利和义务，确保安全用电，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规定，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。

一、甲方将位于上杭县下都乡永安桥附近的受电变压器——50KVA电网，出借给乙方使用，乙方一次性缴纳叁千元临时用电押金，借用期间甲方果场用电由乙方负责。

二、乙方应严格遵守国家有关安全用电的规定，不得擅自改变用电性质，不得超出负荷用电，超容量使用，一切后果由乙方自负。

三、每月电费由乙方按照电业部门的计费缴纳，如不按当地供电部门规定时间缴纳电费，应承担经济责任及一切后果。

四、设备自出借之日起，均由乙方负责运行、维护、管理，乙方应自觉规范用电，以保障用电安全，并保证其完整性和用电可靠性。用电过程如发生设备损坏、人身事故等各种事故、伤害以及违反供电部门的用电规定，造成的供用电事故等，一切后果均由乙方承担。

五、双方核实电度表读数，完成交接，以后电费缴纳由乙方负责。

六、本协议未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可选择仲裁或诉讼方式解决。

七、本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

出租方（签章）

使用方（签章）

_________年____月____日

临时变压器出租协议 篇2

甲方：______________项目部(以下简称甲方)

乙方：_______________项目部(以下简称乙方)

乙方因工程施工需要，需使用甲方变压器,甲方愿意转让

______________500KVA变压器(1台)，用户编号(_______)给乙方使用(不过户),就变压器转让事宜,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条、甲方对产权的声明

甲方根据国家规定，已依法取得500KVA变压器合法使用权，并与市供电公司(______年2月1日)签订临时供电合同，其中临时接电费100000元,与电力集团有限公司工程公司(______年12月25日)签订10KV配电安装工程施工合同，其中变压器工程款230000.00元，变压器押金50000.00元，总计金额385000.00元。

第二条、甲方对买卖权的声明

甲方保证该变压器是符合国家有关规定及政策法规，甲方有权将该变压器转让或者销户。自转让协议签订之日起，如乙方因违反国家相关政策法规或所属管辖地、施工范围内的其他一切劳务纠纷、经济纠纷等而引起的法律及经济责任由乙方来承担，与甲方无关。

第三条、甲方对乙方使用权的声明

甲方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就乙方使用上述变压器签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

第四条、变压器售价

双方同意上述变压器(含变压器工程款、临时接电费、变压器押金)全部金额的50%费用一次性支付甲方，金额192500.00(壹拾玖万贰仟伍佰元)

第五条、安全注意事项

变压器交付乙方使用前，甲方应做好变压器施工作业安全工作，并保证变压器一切正常，可以投入使用。交付乙方之后，变压器出现任何问题，均由乙方自行维修、解决，发生任何事故及纠纷均由乙方自行承担、解决，甲方概不负责。

第六条、甲乙双方就变压器交付达成以下细目

1、合同签3日内，甲方完成变压器调试工作，确保可以正常使用后按时交付乙方使用。

2.甲方确保交付乙方使用前，没有变压器欠帐，纠纷(如电费等)，变压器本身没有质量问题，确保变压器能正常使用。

第七条、特别约定

1、经甲乙双方协商决定，隧道进料口8间彩钢房无偿提供给乙方使用，乙方需对塬隧道需要恢复耕地的地方进行复耕，所产生的一切费用由乙方承担。

2.电费缴纳方式：每月根据______市供电公司所提供的电费缴

款单甲方通知乙方所发生的电费金额，乙方以现金形式(人民币)交付甲方指定联络人(姓名：______，联系电话：______)，

由甲方代缴电费，所开具发票名称为甲方账户名称。

第八条、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。

本协议与补充协议不一致处，以补充协议为准，具有同等法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该变压器所在地的`人民法院提起诉讼。

第九条、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

附件：《临时供电合同》复印件1份;《10KV配电安装工程施工合同》复印件1份;电费押金转账付款银行凭证1份。

甲方(盖章)：__________

乙方(盖章)：__________

经办人：__________

经办人：__________

开户银行：__________

开户银行：__________

账号：__________

账号：__________

日期：______年______月______日

日期：______年______月______日

临时变压器出租协议 篇3

建设单位： (以下简称甲方)

施工单位： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

工程名称:“百扬超市”

工程地点: 九眼桥

工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程

第二条 承包范围

新装1000kVA箱式变压器一台 ，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。

第三条 承包方式

本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。

乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。

第四条 合同工期

1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。

2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。

3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。

第五条 工程总价和付款方式

一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为： ￥950000.00元正(大写：玖拾伍万元整)。

1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);

2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。

二、付款比例：

1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正(大写：肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;

2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正(大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;

3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款 即￥47500.00元正(大写：肆万柒仟伍佰元整)。

4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。

第六条 甲方职责

一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。

二、按合同约定支付工程款。

三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。

四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。

第七条 乙方职责

一、负责办理供电部门相关手续。

二、设备材料采购及工程施工。

三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。

第八条 质量与验收

一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用 。

二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。

三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。

第九条 争议、违约和索赔

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

1.合同确已无法履行;

2.双方协商同意停止施工;

3.调解要求停止施工，且为双方接受;

4.仲裁机关要求停止施工;

5.法院要求停止施工。

三、违约

1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。

2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。

四、协议生效

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

签订日期： 签订日期：